Договор по геодезическому сопровождению объекта

Содержание
  1. Договор по геодезическому сопровождению объекта
  2. Договор на оказание услуг по геодезическому сопровождению образец
  3. 2.8. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ строительных работ
  4. Геодезическое сопровождение строительства
  5. Договор на инженерные изыскания
  6. Договор на выполнение геодезических и картографических работ
  7. Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ. Абонентское геодезическое сопровождение. Стоимость геодезического сопровождения строительства
  8. Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению капитального строительства объекта
  9. Юридический центр «Диалог»
  10. Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ. Абонентское геодезическое сопровождение. Стоимость геодезического сопровождения строительства
  11. Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг
  12. Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2021 года
  13. 1.Предмет договора
  14. 2.Качество работы
  15. 3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
  16. 4.Сроки и условия выполнения работы
  17. Договор на проведение изыскательных работ
  18. 2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  19. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
  20. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
  21. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  22. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  23. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  24. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  25. 9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
  26. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  27. Образец договора на геодезическое сопровождение строительства
  28. Договор на геодезические работы
  29. Примерная форма договора на геодезическое сопровождение строительства (инженерно-геодезические изыскания при строительстве) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
  30. Договор по техническому сопровождению рабочей документации
  31. Трудовой договор с геодезистом

Договор по геодезическому сопровождению объекта

Договор по геодезическому сопровождению объекта

1.2. Конкретный перечень, наименование, объем, стоимость и сроки оказания услуг, которые Исполнитель обязан оказать по настоящему договору, определены в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

В случае, если в Спецификации(ях) (Приложение № 1) для определенной услуги установлен аванс и Заказчиком к моменту начала оказания такой услуги данный аванс не оплачен вследствие просрочки сроков, указанных в п.

1.3. Результатами оказания услуг по экспертному сопровождению проектной и рабочей документации по настоящему договору могут являться: изменения проектной и рабочей документации, представленные в соответствии с требованиями ; экспертные рекомендации, с указанием возможных вариантов исполнения проекта с учетом выявленных несоответствий; техническое

Договор на оказание услуг по геодезическому сопровождению образец

Вежливые геодезические договоры вопросы привлекут расположат вам другую сторону.

Применить сопровождению можно абсолютно всем образцам. За его часть квартиры опять плачу я.

Согласно требованиям закона социально ориентированная некоммерческая услуга далее нко признается исполнителем общественно полезных услуг включается оказание реестр нко исполнителей общественно полезных услуг сроком два года. Рамиль меня никогда было лишнего времени чтобы разбираться всех образцах сопровожденья оказарие выяснять какая геодезическая компания наиболее надежная какая предлагает наиболее выгодные условия страхования.

2.8. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ строительных работ

Производство геодезических работ в процессе строительства. 2. Разработка (при необходимости) проектов производства геодезических работ. 3. Геодезический контроль точности параметров зданий (сооружений), трасс инженерных сетей.

4. Выполнение исполнительных съемок.

Вынос в натуру (на местность) красных линий и других линий регулирования застройки, вы­сотных отметок, осей зданий (сооружений), трасс инженерных коммуникаций, а также участие в установлении границ земельных участков на местности осуществляют органы архитектуры и градостроительства муниципальных образований (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 27). Заказчику выдается акт выноса в натуру объекта.

Организация геодезического контроля Организация геодезического контроля качества работ возлагается на производственно-техни­ческую службу, а непосредственное исполнение — на геодезическую службу строительной организации.

Геодезическое сопровождение строительства

Не имея должного опыта в подготовке исполнительных схем можно столкнуться с рядом проблем, таких как: несвоевременная сдача исполнительной документации, неправильное оформление схем, неверные данные в схемах.

Последний пункт может повлечь ряд проблем в случаях, когда исполнительная документация используется для корректировки проекта или принятия технических решений.

– это в какой-то степени аутсорсинг, т.е. строительная организация передает все или часть функций своей геодезической службы нашей компании.

Такой подход имеет несколько плюсов, например: Подбор квалифицированных кадров: кадровая служба часто не способна оценить профессиональные навыки геодезиста, так как стаж в трудовой книжке и реальный производственный опыт иногда совсем не коррелируются.

Подбор и покупка геодезического оборудования: не всегда покупается именно то

Рекомендуем прочесть:  Снять побои челябинск

Вовремя и правильно выполненное геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ обеспечит именно такую расстановку зданий на выбранной территории, какая предусмотрена в проекте. При возведении конструкций объекта геодезисты содействуют соблюдению всех геометрических параметров, а также следят за выполнением требований нормативно-правовых актов.

– часть строительного производства, все действия геодезистов точно рассчитаны.

Изыскания выполняются поэтапно, в строгой последовательности с технологическими циклами строительства. Одно из основных условий качественной работы геодезистов, сопровождающих строительно-монтажные работы – беспрерывность и регулярность проводимых изысканий.

Это означает, что сопровождение строительно-монтажных работ должно осуществляться с момента разбивки территории под строительство, до подписания акта о приемке здания в эксплуатацию.

Договор на инженерные изыскания

Какая роль отводится в договоре на выполнение инженерных изысканий техническому заданию и техническому отчету?

В основе составления договора лежат два документа – техническое задание и технический отчёт.

Заказчик предоставляет техническое задание на договор на инженерные изыскания. В нём есть адрес места проведения работ, перечень их, поставленные задачи и требования, который подрядчик обязан выполнить, порядок проведения работ. К техническому заданию прилагаются некоторые документы. К примеру, указывается схема установки скважин, пути прохождения коммуникаций и инженерных проводов.

В некоторых случаях требуется подтверждение права собственности на участок.

Подрядчику такие документы нужны для снятия ответственности при возникновении рисков.

В итоге проведения работ заказчику предоставляют технических отчёт.

В нём описываются выполненные исследования, условия их проведения, прилагаются схемы, таблицы, карты, планы, расчёты.

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

2. Сроки выполнения работ 2.1. Начало срока выполнения работ — [вписать нужное].

3. Цена договора и порядок оплаты 3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом

Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ. Абонентское геодезическое сопровождение.

Стоимость геодезического сопровождения строительства

Оборудование, необходимое для прототипа станции, которая хорошо работает в году Джона, в парке Алгонкин, Черчилль, Йеллоунайф, Пентиктон, Виктория и Холберг, Британская Колумбия.

Геодезическое сопровождение строительства — это сочетание и топографических исследований в период строительства зданий, сооружений и прочей инфраструктуры. Сопровождение ведется с начала работ и до их завершения силами специальной геодезической службы, состоящей из специалистов данного профиля.

Лазерный интерферометр измерял движение тестового образца вдоль рельса с точностью до микрона, а наводнение заставляло лазер двигаться, поэтому система была остановлена.

Первый абсолютный гравиметр, купленный Департаментом энергетики, шахт и ресурсов. Управление глобальной физики закупает это устройство из Университета Колорадо в Боулдере.

В Университете Нью-Брансуика, штат Пенсильвания, разрабатывается канадская геоидальная гравиметрическая модель.

Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению капитального строительства объекта

контактного лицаНасибулин Гаяр ХайдаровичМесто рассмотрения предложенийГеленджикКлючевые слова:Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 1Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению 1 этапа капитального строительства объекта

«многофункциональный рекреационного комплекса «геленджик марина»

Этапы закупочной процедурыДата и время окончания срока приема заявок17.09.2021 14:00 GMT +3Дата и время вскрытия заявок17.09.2021 14:00Подведение итогов не позднее15.10.2021 14:00Текущий статусАрхивДата подведения итогов15.10.

2021Цена договора и требования к обеспечениюПредмет договораВыполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению 1 этапа капитального строительства объекта «Многофункциональный рекреационного комплекса «Геленджик Марина»Начальная ценаЦена не указанаВалютаRUBРазмер обеспечения заявки (в рублях)Не установленУсловияилиУсловия договораКоличество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услугУказано в прилагаемой документацииМесто поставки товаров/выполнения работ/оказания услугУказано в прилагаемой документацииУсловия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услугУказано в прилагаемой документацииТребования к электронной подписи поставщиковПодавать заявки без использования ЭПРазрешаетсяТребования к документацииОфициальный сайт, на котором размещена документацияНе указанЗаказчикиНаименование заказчикаМОРСКОЙ ПОРТ ГЕЛЕНДЖИКАдрес эл. лицоНасибулин Гаяр ХайдаровичАдрес местонахождения353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 17141.1ОтсутствуютДокументация лотаНет прикрепленных документов»Позиция 1″Кол-во: 0

  1. До 60 дней
  2. Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
  1. От 1,7% годовых
  2. До 3 лет
  3. Любые заказчики и поставщики
  1. От 2,5% годовых
  2. Гибкий подход при рассмотрении
  3. До 2 лет

Наименование и номерЗаказчикПрием заявокЦена, руб.АО «Газпром газораспределение Вологда»Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе «проектно — изыскательские работы»

Юридический центр «Диалог»

Стоимость работ и порядок расчетов 3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанных в п.1.1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислением платежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г. 4. Порядок сдачи и приемки работ 4.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием. 4.

3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке выполненных работ. 4.

4 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.

Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ.

Абонентское геодезическое сопровождение. Стоимость геодезического сопровождения строительства

» При достаточном количестве не каждая из них отличается добросовестностью. Цель создания геодезического присутствия в том, чтобы проконтролировать качество работ в согласовании с проектной документацией.

На плечи геодезистов ложатся возникающие проблемы, связанные со строительством, и главное — их решение.

Они обеспечивают строителей необходимой документацией, делают геодезическую разметку на местности, осуществляют контроль правильности вычислений.Чтобы проверить, что есть движения на местах, наборы измерений повторяются два раза в год, и результаты затем сравниваются.

В конце четырех лет не обнаружено значительного смещения контрольных точек.

Эти наблюдения способствуют первым измерениям в реальном времени проекта континентального дрейфа.

В течение следующих нескольких лет ледовая платформа становится плавающей платформой, используемой для геофизических и геологических исследований

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г. на основании Документ разработан в соответствии с требованиями .

Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора] Между:[наименование организации Заказчика в лице наименование должности Ф.И.О.

Возможно Вас так же заинтересует:

Источник: https://em-an.ru/dogovor-po-geodezicheskomu-soprovozhdeniju-obekta-70519/

Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2021 года

Договор по геодезическому сопровождению объекта

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручаетвыполнить и обязуется оплатить выполнение геодезических работземельного участка заявленной площадью __________ кв.

м,расположенного по адресу: __________, (далее – “Участок”), впорядке, предусмотренном настоящим Договором, а Подрядчик принимаетна себя обязанность обеспечить, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Договором, выполнение указанныхработ.

1.2.

Выполнениегеодезических работ по настоящему Договору включает в себя:

-выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;

-обследование Участка;

-геодезическую съемку Участка;

-определение координат опорных, узловых и поворотных точекУчастка;

-составление плана Участка по фактической границе использования.

1.3. Результатомвыполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику планаУчастка по фактической границе использования.

2.Качество работы

2.1. Качество выполненнойработы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N1 к Договору (“Задание на выполнение работы”).

2.2. Заказчик вправеустранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельноили с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещениярасходов на их устранение.

3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ понастоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00копеек.

3.2. Заказчик обязуетсяоплатить выполненную работу в течение __________ с моментаподписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 кДоговору).

3.3.

Оплата Подрядчикурасходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатойгосударственных пошлин, а также иных необходимых для выполненияработ по настоящему Договору платежей третьим лицам производитсяЗаказчиком отдельно.

Указанные расходы в стоимость выполнения работпо настоящему Договору не входят.

3.4. За пользованиесуммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательнойсдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указаннойсуммы на основании п.1ст.317.

1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислениюзаконные проценты в размере ключевой ставки Банка России,действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязанвыплатить Подрядчику.

3.5. Расчеты по Договоруосуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.6.

ОбязательствоЗаказчика по оплате считается исполненным в момент зачисленияденежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.Сроки и условия выполнения работы

4.1. Подрядчик обязуетсявыполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

-начальный срок – “__” __________ ____ г.;

-конечный срок – “__” __________ ____ г.г.

4.2. Подрядчик обязуетсяпредоставить все материалы и оборудование, необходимые длявыполнения работы.

4.3. Контроль завыполнением работы

4.3.1.

Заказчик вправе влюбое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчикомработы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контрольЗаказчик вправе осуществлять в следующих формах:

-посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

-путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3.

Подрядчик обязанотвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведенийи документов в течение __________ после получения запросов.

4.3.4. Заказчик обязанизвестить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра ипроверки выполняемой работы за __________ до ее проведения.

4.3.5.

Стороны назначаютлиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга всрок __________.

4.3.6. Если припроведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчикомвыявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в которомдолжны быть отражены эти нарушения.

4.4.

Риск случайнойгибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иногопредоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -субподрядчиков.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/450710351

Договор на проведение изыскательных работ

Договор по геодезическому сопровождению объекта

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Договор по геодезическому сопровождению объекта

изыскательные работыг.

Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:1.1.1.

Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».2.1. Договор вступает в силу с момента его

Договор на геодезические работы

Заключение договора на геодезические работы, является весьма ответственной и требующей внимания задачей, обусловленной целым рядом необходимых правил, которые в полной мере требуется соблюдать сторонам заключающим договор, то есть заказчику и исполнителю.

Соответственно заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории.

Примерная форма договора на геодезическое сопровождение строительства (инженерно-геодезические изыскания при строительстве) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с ГК РФ. Договор на геодезическое сопровождение строительства(инженерно-геодезические изыскания при строительстве) г. [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Наименование организации], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации], в лице [должность, Ф. 1.2.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

5.1.

Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа.

Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык. 5.2.

Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

Трудовой договор с геодезистом

Тематика документа: Файл текстовой версии: 21,8 кб Сохранить документ: г. _______________ «___»___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 1.2.

О вашем праве
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: