Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

Содержание
  1. Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием
  2. Договор на оказание геодезических услуг образец. Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена
  3. Договор на инженерно-геодезические изыскания образец
  4. Договор на выполнение функций технического заказчика (Образец)
  5. Договор на геодезические работы
  6. Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства
  7. Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг
  8. Договор на геодезические работы образец бланк
  9. Договор на выполнение геодезических работ образец. Договор на геодезические работы образец бланк
  10. Договор подряда на выполнение кадастровых работ – Типовой договор подряда
  11. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  12. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  13. 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  14. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  15. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  16. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  17. 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
  18. Договор подряда на выполнение геодезических работ образец
  19. 1.Предмет договора
  20. 2.Качество работы
  21. 3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
  22. 4.Сроки и условия выполнения работы
  23. Договор №_11_
  24. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  25. Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2021 года

Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное: — создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ; — создание и ведение географических информационных систем специального назначения; — создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой

Договор на оказание геодезических услуг образец.

Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена

изыскательные работы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1.1.

Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».2.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.2.2.2.

Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.2.2.3.

Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.2.4.

Предельная продолжительность исправления проектной документации

Договор на инженерно-геодезические изыскания образец

  • Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
  • Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
  • Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
  • Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки.В договоре указывается размер штрафов.
  • Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
  • Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.
  • Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно. г. Челябинск 15 ноября 2005 г.

ООО Проектное бюро «Призма», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, в лице директора Старцева Платона Юрьевича, с одной стороны, и ин дивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Васильевич , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ГК РФ, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1 «Заказчик» поручает,

Договор на выполнение функций технического заказчика (Образец)

Договор навыполнениеДоговор N на выполнениефункцийтехнического заказчикаг.» » г.,именуемвдальнейшем «Заказчик-застройщик», влице,действующнаосновании , с однойстороны,и,именуемвдальнейшем «Техзаказчик», влице , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор онижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.Техзаказчик отимени ипопоручению Заказчика-застройщика обязуется:заключать договоры сисполнителями овыполнении инженерных изысканий,о подготовке проектной документации, остроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Адреса объектов капитального строительства или линейных объектов (далее — «объекты»), сроки планируемых видов работ наних Заказчик-застройщик доводит заданием доТехзаказчика;подготавливать задания навыполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и(или)осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы идокументы, необходимые длявыполнения указанных видов работ;утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для

получения разрешения наввод объекта капитального строительства вэксплуатацию;осуществлять иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексомРФ.1.2.

Техзаказчик гарантирует свое право навыполнение определенных Договором видов работ по строительству (или: реконструкции, капитальному ремонту объектакапитальногостроительства)(самостоятельно илиобеспечение такогоправа спривлечением других соответствующих этим требованиям лиц).1.3.

При выполнении Договора Техзаказчик выполняет следующие функции:- разработка бизнес-плана итехнико-экономического обоснования;- получение всехнеобходимых разрешений исогласований;- разработка, согласование сЗаказчиком-застройщиком, оформление, доведение до исполнителей заданий навыполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;- получение согласований итехнических условийнаподключение объекта к действующим сетям;- получение вадминистрации населенного пункта(района) подтверждения действия всехвыданных технических условий наэлектроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы,отопление, радиофикацию, телефонизацию;- подготовка исходных данных дляразработки проектной документации;(вариант дополнительно: — предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей ипоставщиков оборудования;)

Договор на геодезические работы

  1. Другие:
  2. Положения:
  3. Инструкции:
  4. Судебные:
  5. Договоры:
  6. Заявления:

2099подготовлено документов за месяц 207проведено юридических консультаций 424клиентов нас рекомендуют

Все документы на сайте подготовлены командой опытных юристов

© 2021 «Редидок».

Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве19 октября 2021 года → → → Раздел документа: Образцы документов , Договоры подряда Образец договора на геодезические работы представлен ниже: г._________ «___» ___________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ___________, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га, расположенное по адресу: _______ . 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1.

Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства

5,00 Отзывов:2 8825 1 26.02.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: Приложение 3 к Приказу Минюста России от _____2007г.

№_____ г. _____________ «__» ________________ 200__ г.

__________________________________________________________________, (ФИО гражданина, либо полное наименование организации) именуемый в дальнейшем именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице_____ ____________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, (положения, Устава) с одной стороны и ____________________________________________________________________, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя идентификационный номер его квалификационного __________________________________________________________________________________ аттестата или наименование юридического лица) именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________________________, (свидетельства о регистрации в качестве ИП, Положения, Устава) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы в соответствии с заданием заказчика, изготовить

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Утративший силу РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г. на основании Документ разработан в соответствии с требованиями .

Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г.

начала договора] Между:[наименование организации Заказчика в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании] (в дальнейшем именуемым «Заказчик»), с одной стороны, и [наименование организации Инженера, в лице наименование должности Ф.И.О.

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР УДОСТОВЕРЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. В тексте настоящего Договора слова и выражения имеют те же значения, которые присвоены им в Контракте между Заказчиком и Инженером на оказание услуг.

2. Следующие документы относятся к настоящему Договору, а также читаются и толкуются как его части,

Договор на геодезические работы образец бланк

» » Подряд В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. 5.4. 2. Договор проведения землеустроительной экспертизы; 3.

Договор выноса границ земельного участка в натуру, восстановления межевых знаков земельного участка; 4. Договор формирования карты (плана) объекта землеустройства; 5.

Утвержденной формой Межевого плана, согласно приказу №412 Минэкономразвития. 2. 4. Топографическо-геодезические можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.

Договор на выполнение геодезических работ образец. Договор на геодезические работы образец бланк

Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена Договор г.

Москва «___» _______ 20__ г. 2.2.

Предоставить утвержденный список участников съемок.

2.3.Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 2.4. При проведении съемок соблюдать Правила пользования метрополитеном и требования сотрудников метрополитена, связанные с обеспечением безопасности проведения съемок. 2.5. В случае причинения ущерба сооружениям и оборудованию Исполнителя при проведении съемок возместить его в полном объеме.

2.6. Обеспечить удаление с объектов метрополитена оборудования до __ час. __ мин. 20__ г. 2.7. Принять меры по обеспечению общественного порядка при проведении съемок с привлечением сотрудников Управления милиции на Московском метрополитене.

2.8. По окончанию съёмок в течение 5 дней подписать и передать Исполнителю акт приема-передачи работ.

3. Обязательства Исполнителя Исполнитель обязуется: 3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий и предоставить Заказчику возможность провести съемку в/на ________, __ ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

3.2. Назначить ответственного за организацию съемок. 4. Стоимость услуг и порядок расчетов.

4.1. Стороны оценивают стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору в сумме _______ рублей __ копеек, включая НДС 18% — _______ рублей __ копеек.

Источник: https://emelyanov-dokin.ru/dogovor-na-provedenie-geodezicheskih-rabot-obrazec-s-tehnicheskim-zadaniem-88050/

Договор подряда на выполнение кадастровых работ – Типовой договор подряда

Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

г.___________________                                                     «___»_________________ 20____г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр.________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке от «___»____________ 20__ г. и передать Заказчику документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а Заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

1.2. Земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, расположен по адресу: __________________________________________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке (техническому заданию) Заказчика от «___»___________________20____г.

2.1.2. Передать Заказчику всё исполненное по настоящему Договору.

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно предоставить имеющуюся документацию и другую информацию, необходимую для выполнения кадастровых работ, согласно Приложению №1.

2.3.2. Уведомить правообладателей смежных земельных участков о проведении кадастровых работ.

2.3.3. Согласовать местоположение границ земельного участка с правообладателями смежных земельных участков и предоставить Подрядчику акт согласования по прилагающейся форме.

2.3.4. Принять результат выполненных Подрядчиком кадастровых работ.

2.3.5. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.6. Обеспечить доступ работников Подрядчика к обследуемым объектам недвижимости.

2.3.7. Немедленно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.

2.3.8. Определить доверенностью полномочия своего представителя для работы с Подрядчиком с обязательным указанием номера служебного телефона.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2.

Отказаться от исполнения Договора в любое время, до сдачи ему результата работы, уплатив Исполнителю, часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, предоставления всех необходимых документов, указанных в п. 2.3.1., в том числе технического задания, и внесения 100% оплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Срок проведения топографической съемки земельного участка составляет 15 рабочих дней*

3.3. Срок проведения границ земельного участка на местности составляет 15 рабочих дней*.

3.4. Срок подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровой карте составляет 15 рабочих дней.

3.5. Срок подготовки межевого плана земельного участка составляет 15 рабочих дней со дня предоставления Заказчиком документа об утверждении Постановления Администрации города (Юргинского района) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте.

3.6. Срок установления границ земельного участка на местности , составляет 10 рабочих дней *

3.7. Подрядчик приступает к исполнению каждого последующего этапа после предоставления Заказчиком необходимых документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

* при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже 20 градусов С), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнение работ увеличивается на соответствующее количество дней

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стороны пришли к соглашению, что цена работ по настоящему Договору составляет ____________________________________________________________________ (в том числе НДС)

4.2. Заказчик осуществляет оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в полном объёме перед началом выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется заявкой (техническим заданием).

5.2. Исполнитель выдает всё исполненное по договору после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и исполнения условий п.2.3.1. настоящего Договора.

5.3. До момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик знакомится с документацией, являющейся предметом настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 3-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

5.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.8. Если в ходе сдачи-приемки выполненных работ будут выявлены допущенные по вине Подрядчика недостатки работ, Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение 10 рабочих дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.

6.4. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (без учета НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.

6.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

6.6. Подрядчик не несёт ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения кадастровых работ иными землеустроительными организациями.

6.7. Подрядчик не несёт ответственности за нарушение нормативных сроков уполномоченными органами, а также сроков предоставления Заказчиком необходимых документов согласно Приложению №2.

6.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (“Форс-мажор”), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6.9. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________________, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора, Подрядчик при согласии Заказчика может увеличить установленную настоящим Договором цену.

7.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в результате соглашения Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7.6. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, собственника имущества, руководящего персонала и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

7.8. На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению Договора, Стороны обязаны отвечать в двадцатидневный срок.

7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств.

7.10. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ЗАКАЗЧИК:
ФИО:_________________________________________________________________________________ Контактный телефон:_____________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:ЗАКАЗЧИК:
__________________________________________________________/_________________/М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К Договору №_____________ от _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик________________________

Перечень необходимых для выполнения кадастровых работ документов, предоставляемых Заказчиком.

Для своевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие документы:

  • Кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый план территории, на которой расположен земельный участок;
  • Справку об адресации земельного участка;
  • Постановление Администрации _____________________ об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте;
  • Акт согласования границ земельного участка со смежными землепользователями (по прилагающейся форме);
  • Документ, подтверждающий уведомления смежных землепользователей о проведении кадастровых работ (по прилагающей форме);
  • Акт согласования границ земельного участка со смежными землепользователями (по прилагающей форме).

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/

Договор подряда на выполнение геодезических работ образец

Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручаетвыполнить и обязуется оплатить выполнение геодезических работземельного участка заявленной площадью __________ кв.

м,расположенного по адресу: __________, (далее – “Участок”), впорядке, предусмотренном настоящим Договором, а Подрядчик принимаетна себя обязанность обеспечить, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Договором, выполнение указанныхработ.

1.2.

Выполнениегеодезических работ по настоящему Договору включает в себя:

-выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;

-обследование Участка;

-геодезическую съемку Участка;

-определение координат опорных, узловых и поворотных точекУчастка;

-составление плана Участка по фактической границе использования.

1.3. Результатомвыполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику планаУчастка по фактической границе использования.

2.Качество работы

2.1. Качество выполненнойработы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N1 к Договору (“Задание на выполнение работы”).

2.2. Заказчик вправеустранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельноили с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещениярасходов на их устранение.

3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ понастоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00копеек.

3.2. Заказчик обязуетсяоплатить выполненную работу в течение __________ с моментаподписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 кДоговору).

3.3.

Оплата Подрядчикурасходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатойгосударственных пошлин, а также иных необходимых для выполненияработ по настоящему Договору платежей третьим лицам производитсяЗаказчиком отдельно.

Указанные расходы в стоимость выполнения работпо настоящему Договору не входят.

3.4. За пользованиесуммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательнойсдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указаннойсуммы на основании п.1ст.317.

1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислениюзаконные проценты в размере ключевой ставки Банка России,действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязанвыплатить Подрядчику.

3.5. Расчеты по Договоруосуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.6.

ОбязательствоЗаказчика по оплате считается исполненным в момент зачисленияденежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.Сроки и условия выполнения работы

4.1. Подрядчик обязуетсявыполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

-начальный срок – “__” __________ ____ г.;

-конечный срок – “__” __________ ____ г.г.

4.2. Подрядчик обязуетсяпредоставить все материалы и оборудование, необходимые длявыполнения работы.

4.3. Контроль завыполнением работы

4.3.1.

Заказчик вправе влюбое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчикомработы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контрольЗаказчик вправе осуществлять в следующих формах:

-посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

-путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3.

Подрядчик обязанотвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведенийи документов в течение __________ после получения запросов.

4.3.4. Заказчик обязанизвестить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра ипроверки выполняемой работы за __________ до ее проведения.

4.3.5.

Стороны назначаютлиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга всрок __________.

4.3.6. Если припроведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчикомвыявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в которомдолжны быть отражены эти нарушения.

4.4.

Риск случайнойгибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иногопредоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -субподрядчиков.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/450710351

Договор №_11_

г. Челябинск                                                                                                15ноября 2005 г.

ООО Проектное бюро”Призма”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, действующее наосновании Устава, в лице директора Старцева Платона Юрьевича, с одной стороны, ииндивидуальный предприниматель ВоробьевСергей Васильевич, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, действующий на основании ГК РФ, с другой стороны,составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 “Заказчик” поручает, а”Подрядчик” принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезическихработ М 1:500 на объекте “Микрорайон № 3 по ул.Трубников”,расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска.

2. Технические условия

2.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором,выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1)и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимисянеотъемлемыми частями настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.),в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанныхв п.1.1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислениемплатежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Приемка выполненных работ производится всоответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляетЗаказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотреннойТехническим заданием.

4.3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Актили мотивированный отказ о приемке выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчиком отприемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечнянеобходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Права и обязанности сторон

5.1 “Подрядчик” обязуется выполнить всеработы качественно, в течение 4-х календарных месяцев с момента полученияаванса.

5.2 “Заказчик” обязуется обеспечитьсвоевременное финансирование и готовность объектов к проведению работ (доступна территорию, представление данных по техническим характеристикам зданий исооружений, копии имеющихся материалов топографо-геодезических работ прошлыхлет).

6. Ответственность сторон

6.1 За невыполнение или ненадлежащие выполнениесвоих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Все споры между сторонами разрешаются всоответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде, если доэтого стороны не придут к взаимному согласию.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности заполное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оноявилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара,наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органоввласти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнениенастоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договоруотодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такиеобстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев,то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случаени одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Срок действия договора

8.1 Договор вступает в силу немедленно послеподписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своихобязанностей по настоящему договору.

9. Изменение условий договора

9.1 Настоящий договор может быть изменен,расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или посогласованию сторон.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящемудоговору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.Реквизиты и подписи сторон

“Заказчик”“Подрядчик
ООО Проектное бюро “Призма”ИП ВОРОБЬЕВ С.В.ИНН 745 105 884 167ОГРН 304745111000103454082, г. Челябинск, ул. Дорожная, 2, к.9тел. 89028688525E-mail: vsv1@vsvs.ruhttp://vsvs.ru/ОАО “Челябинвестбанк” г. Челябинск_______________ С.В. ВоробьевМП

———————————————————————————–

Договор№ 11 от 15.11.2005 г.

Приложение1.

————–УТВЕРЖДАЮ:Директор ООО Проектное бюро “Призма”П.Ю. Старцев___________________ “_____”______________ 2005 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса топографо-геодезическихработ

Объект:Микрорайон № 3 по ул.Трубников
Расположение объекта:в Ленинском райне г.Челябинска
Наименование работ:Топографо-геодезические работы М 1:500
Заказчик:ООО Проектное бюро “Призма”
Подрядчик:ИП Воробьев С.В.
Лицензии:Федеральная служба геодезии и картографии России: ГК № 006932 на осуществление геодезической деятельности,

Источник: http://www.vsvs.ru/vsv%5CDogovor2005.htm

Источник: https://spb-jurist-sovety.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-geodez.html

Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2021 года

Договор на проведение геодезических работ образец с техническим заданием

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________

“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

О вашем праве
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: