Договор на приобретение металлоконструкций

Содержание
  1. Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений – Договор строительства, строительного подряда
  2. 1. Предмет  договора
  3. 2. Стоимость  работ и порядок  расчетов
  4. 3.Обязанности и ответственность сторон
  5. 4. Гарантийные обязательства
  6. 5. Заключительные положения
  7. Договор на изготовление – Образец, бланк 2021 года
  8. Предмет договора
  9. Права и обязанности сторон
  10. Права исполнителя:
  11. Обязанности Заказчика:
  12. Права заказчика
  13. Срок договора
  14. Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?
  15. Договор на приобретение металлоконструкций
  16. Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений
  17. Быстромет — быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»
  18. Договор подряда на монтаж оборудования
  19. Образцы договоров
  20. Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец 2021 год
  21. Подготовка производства металлоконструкций
  22. Образец договора на изготовление и поставку продукции
  23. lic-r.ru
  24. Договор подряда на изготовление и монтаж каркаса здания из металлоконструкция
  25. Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции, Потребитель
  26. Договор подряда по монтажу изделий
  27. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  28. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  29. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  30. 5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  31. 6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  32. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  33. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  34. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений – Договор строительства, строительного подряда

Договор на приобретение металлоконструкций

«____»_________________20___ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы  под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________

(наименование  предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица)

именуемое  в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой  стороны, заключили настоящий договор  о следующем:

1. Предмет  договора

1.1. Заказчик  поручает,  а Подрядчик берет на себя  обязательства по изготовлению строительных  конструкций  и сооружений: выполненных  в соответствии с  техническим  описанием,  планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными   в Приложении.

1.2. Работы  выполняются  из материалов Заказчика в соответствии  с  накладной Подрядчика.

1.3. Срок  исполнения  заказа с «_____»______________20____г по «_____»_______________20___г

1.4. Подрядчик обязуется  сдать работу  по акту  выполненных работ подписанному сторонами.

2. Стоимость  работ и порядок  расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной)  устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере  ______________________________________________________________________

2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________

____________________________________________________________________________

2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа

2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.

2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.

3.Обязанности и ответственность сторон

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора  в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение  дается гарантия сроком  6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

5.3. Адреса и подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК                                                                     ЗАКАЗЧИК

 ______________(_____________________)               ______________(_____________________)

         мп                                               Ф.И.О.                                                   мп                                              Ф.И.О.

«____»_____________ 20___ г.                        «____»________________ 20___ г.

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

                     _______________________________

                     ________________________________

                        ________________________________

                        _________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

         Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

Эскиз (если не типовой проект):

                                             Подписи сторон:

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/

Договор на изготовление – Образец, бланк 2021 года

Договор на приобретение металлоконструкций

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.

Такая форма гражданско-правовых отношений получила законодательный статус, который регулируется гл. 37 ГК РФ. В данной статье предлагается рассмотреть порядок оформления такого договора, и какие особенности нужно учитывать при его оформлении.

Файлы для скачивания:

Предмет договора

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета.

В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам.

Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Права и обязанности сторон

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:

  1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
  2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
  3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Права исполнителя:

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Пример такого заполнения пункта:

  1. Использовать выбор способов изготовления заказа по собственному усмотрению.
  2. Использовать возможность для привлечения третьих лиц по изготовлению заказа.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора.

Обязанности Заказчика:

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

  1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
  2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Права заказчика

Заказчик имеет право:

  1. Периодически осуществлять проверку хода и качества исполнения заказа, не мешая ему работать.
  2. Расторгнуть договор на изготовление и истребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не начинает своевременно изготовлять заказ или изготовляет его настолько медленно, что завершение работы к сроку, оговоренному в соглашении, явно срывается.
  3. Установить Исполнителю разумное время для исправления дефектов, если при проверке исполнения заказа, они будут выявлены.

Примечание. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Срок договора

Немаловажным моментом при заключении договора на изготовление является отображение срока его действия. Ведь правовые взаимоотношения между участниками сделки могут быть действительными только в период действия соглашения. После завершения времени действия договора, стороны освобождаются от претензий друг к другу.

В этом разделе участники сделки могут также оговорить условия досрочного расторжения сделки.

Пример заполнения данного раздела:

Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?

Наличие договора на изготовление обеспечивает защиту интересов, как Заказчика, так и Исполнителя, при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Заказывая тот или иной предмет, обеим сторонам нужно внимательно заполнить все разделы такого договора, чтобы быть уверенным:

  • Заказчику – в изготовлении предмета, согласно заявки, соответствующего качества.
  • Исполнителю – что после передачи заказа – с ним будут осуществлен расчет в соответствии с подписанным договором.

Благодаря правильно оформленному договору, обе стороны останутся довольными, без неоправданной потери времени и без нервных потрясений.

Заполняя договор на изготовление, надо всегда учитывать специфику заказа. Не исключено, что в некоторых вариантах может понадобиться не только доставка, но и монтаж предмета. И это требуется отобразить в соответствующем разделе. Обычно, установку заказа осуществляет исполнитель, так как, для этого нужны инструменты и материалы, которых у Заказчика нет.

Примечание. При передаче изготовленного заказа нужно оформить приемосдаточный акт, где отображаются сроки и место передачи. В данном документе отображаются недостатки, если они обнаружены. В договоре, желательно, также оговаривать гарантийный срок пользования заказом.

При составлении договора, за основу можно взять бланк, который можно скачать ниже или предложенный пример договора.

Заполнить договор можно вручную или набрать на компьютере с последующей распечаткой на принтере. Распечатанный документ является предпочтительней.

Заполнение документа нужно осуществлять:

1. С его названия. В данном варианте «ДОГОВОР на изготовление …»

2. Далее, на следующей строке, нужно заполнить место оформления и дату.

3. Затем можно приступить к заполнению преамбулы, где отображаются следующие данные:

  • Ф.И.О. Заказчика с отображением сведений о его полномочиях и основания, на котором он действует.
  • Ф.И.О. Исполнителя с отображением таких же данных.

4. Следующим шагом является заполнение раздела «Предмет договора», где нужно отобразить, что понадобится изготовить и обязательства сторон, то есть, что должен предоставить Заказчик и что обязан выполнить Исполнитель.

5. После заполнения раздела можно приступить к следующему шагу – заполнению пункта «Цена договора и условия оплаты».

  • Здесь нужно отобразить цену заказа, с расшифровкой стоимости выполненных работ, стоимости материалов, стоимости перевозки и установки заказа и т д.
  • Также надо отметить сроки расчетов и отобразить порядок и форму оплаты за изготовленный заказ.

6. Далее можно приступить к заполнению раздела «Обязанности сторон».

  • Здесь нужно будет перечислить обязанности сторон, а также перечень условий по изготовлению заказа, с указанием порядка внесения изменений в проект, сроков изготовления заказа, порядка его доставки и действий сторон при изменении условий исполнения договора.

7. Затем нужно будет оговорить об ответственности сторон за неисполнение условий договора. Для этого надо будет заполнить раздел «Штрафные санкции»

  • В этом разделе устанавливается форма ответственности участников сделки, при несоблюдении условий договора сторонами. Штрафы могут прописываться только на основании законодательных норм, действующих в РФ.

8. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Поэтому, любой договор обязан содержать раздел «Форс-мажор».

  • Данный пункт освобождает от полной или частичной ответственности сторон, при наличии форс-мажорных обстоятельств, относящихся к непредсказуемым.

9. Далее можно будет заполнить раздел, отображающий прочие условия договора, не вошедшие в перечисленные разделы документа. Данный раздел может носить название «Прочие условия» или «Заключительные приложения»

10. В нем можно будет отобразить:

  • Срок вступления договора в силу и время его завершения.
  • Количество экземпляров подписанных документов и прочие сведения.

11. Завершение заполнения договора на изготовление осуществляется отображением юридических адресов и реквизитов участников, подписывающих заполненный документ.

Источник: https://dogovor.net/na-izgotovlenie/

Договор на приобретение металлоконструкций

Договор на приобретение металлоконструкций

» » » » Если сравнивать договор купли-продажи металлических конструкций, то он особо не отличается от традиционных договоров. Есть некоторые тонкости, которые должны строго соблюдаться сторонами сделки, так можно оформить документ без особых сложностей.

Выделяя закон, то он станет предоставлять простое определение договорного соглашения.

Важно, чтобы стороны внимательно ознакомились со всеми своими правами и обязанностями заранее, избегая лишних проблем в дальнейшем.

Что касается ответственности из контракта, то они бывают такими: передать то или иное имущество, осуществить определенную работу и тд. Обязательные пункты договора купли-продажи металлоконструкций: В самом начале важно указать наименование пакта, сюда относится и дата, место составления; Реквизиты сторон сделки и предмет; Технические особенности объекта;

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

3,00 Отзывов:3 3522 1 31.05.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: «____»_________________20___ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________ (наименование предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица) именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: выполненных в соответствии с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными в Приложении.

Быстромет — быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»

  1. повышенная адгезия к металлам
  2. высокая скорость высыхания
  3. формула «3 в 1»
  4. полуматовая фактура
  5. защита в один слой
  6. надёжное предотвращение коррозии
  7. водо- и влагостойкая
  8. атмосферная и химическая стойкость
  9. стойкая к УФ-излучению
  10. возможность нанесения до -30°С
  11. ударопрочная
  1. расход — 1кг на 5-10 кв.м.

Выбор цвета:

1028 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6029 RAL 7040 RAL 9003 RAL 9005 RAL Базовые цвета (полуматовые): RAL 9003, RAL 7040, RAL 6029, RAL 3020, RAL 3009, RAL 5010, RAL 9005, RAL 1028.

Другие цвета: на заказ по договорённости от 100 кг. Цвет в таблице может не полностью совпадать со стандартом, так как восприятие цвета на экране монитора зависит от установок яркости, контрастности и цветовой настройки монитора.

Договор подряда на монтаж оборудования

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [Ф.

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г.

Образцы договоров

5. Стоимость работ и порядок расчета 5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой , которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч ) руб.

5.2. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в пределах объемов, предусмотренные п. 1.1.

Договора на основании подписанных сторонами актов выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета-фактуры, в соответствии с п.5 и п.6 ст. 6. Прочие условия 6.1.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: а) задержки Подрядчиком начала работ по не зависящей от Заказчика причине;

Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец 2021 год

› г.

Термины и определения1.1. Товар – двери, стеновые и потолочные панели, другие деревянные изделия, переданные Заказчиком для дальнейшей сборки и монтажа силами Субподрядчика.1.2.

Объект – помещения, расположенные по адресу: _____________, в которых производится по указанию Подрядчика монтаж Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (место осуществления Монтажных работ).1.3.

> > Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора. 6. Цена продукции. 3.1.

Подготовка производства металлоконструкций

Каждому заводу выдается годовой план, который устанавливает объемы заказов на изготовление стальных конструкций в тоннах по объектам и сроки изготовления по кварталам.

Чертежи КМ заказчик должен выслать заводу за 4 мес до начала изготовления конструкций, чтобы завод мог своевременно заказать металл, разработать деталировочные чертежи (КМД) и подготовить производство.

Чертежи КМ, выполняемые проектными организациями, служат исходным материалом для разработки чертежей КМД и заказа стали.

В чертежах КМ решаются основные технические вопросы проектирования и устанавливаются

Образец договора на изготовление и поставку продукции

г. Красноярск «__» __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора. 2.1.Продавец обязуется: 2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.1.2.

lic-r.ru

Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов).

При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком. 7.

Сдача-приёмка Продукции. 7.1.

Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу: 301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос.

Шатск-1, стр. 7/1. Внимание Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

Договор подряда на изготовление и монтаж каркаса здания из металлоконструкция

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор монтажа металлоконструкций заключается в простой письменной форме, необходимо оформить по 1 экземпляру для каждой стороны.

На сайте можно скачать полноценный образец договора монтажа металлоконструкций вместе с приложениями в удобном формате.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2021-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор монтажа металлоконструкций Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов.

Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор монтажа металлоконструкций. Также при создании договора, вы автоматически (моментально!

Источник: http://zont22.ru/dogovor-na-priobretenie-metallokonstrukcij-87608/

Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции, Потребитель

Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг. 8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8.6. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

Договор подряда по монтажу изделий

Договор на приобретение металлоконструкций

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

О вашем праве
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: